DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 고기혁 | ko |
dc.contributor.author | 박성필 | ko |
dc.contributor.author | 김용길 | ko |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T08:00:16Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05T08:00:16Z | - |
dc.date.created | 2023-01-05 | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.citation | 중재연구, v.32, no.4, pp.103 - 141 | - |
dc.identifier.issn | 1226-3699 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/304036 | - |
dc.description.abstract | 전통적으로 국내에서의 공정분석은 주공정에 대한 분석을 통하여 공기연장 및 지체상금의 부과여부를 결정하는 용도로 사용되어 왔다. 그러나 주공정 분석법(Critical Path Method)은 특히 복합시설물의 부공정에서 발생한 지연 이벤트 및 그 영향을 포착하지 못하는 중요한 흠결이 있다. 전체 프로젝트와 분리된 각각의 독립설비가 그 고유의 주공정 및 지연사유를 가지는 경우에는 주공정에 더하여 부공정에 대한 분석까지 실시해야 공정분석을 통하여 시공사의 귀책사유가 없는 경우에 온전한 권리구제를 할 수 있다. 또한 준공현장은 이미 종료된 현장으로서 현장의 모든 기록과 사진을 통하여 실제 일어난 현황을 확인할 수 있으므로, 가정에 근거한 예측적 분석보다는 회귀적 분석을 통하여만 실제 일어난 사실을 정확하게 확인하고, 이에 따른 책임의 분배를 결정할 수 있을 것이다. | - |
dc.language | Korean | - |
dc.publisher | 한국중재학회 | - |
dc.title | 준공현장의 분쟁해결방안으로서의 사후적 공정분석에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | Studies on Post Contract Schedule Analysis | - |
dc.type | Article | - |
dc.type.rims | ART | - |
dc.citation.volume | 32 | - |
dc.citation.issue | 4 | - |
dc.citation.beginningpage | 103 | - |
dc.citation.endingpage | 141 | - |
dc.citation.publicationname | 중재연구 | - |
dc.identifier.kciid | ART002905660 | - |
dc.contributor.localauthor | 박성필 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 고기혁 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 김용길 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.subject.keywordAuthor | 주공정 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 부공정 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 계획대비 준공 비교분석법 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 프로젝트 주공정 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 분쟁해결 | - |
dc.subject.keywordAuthor | Critical Path | - |
dc.subject.keywordAuthor | Non-Critical Path | - |
dc.subject.keywordAuthor | APAB | - |
dc.subject.keywordAuthor | Project Critical Path | - |
dc.subject.keywordAuthor | Dispute sesolution. | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.